最高人民法院办公厅


最高人民法院办公厅关于劳改犯要求重新处理如何履行法律手续问题的函

1963年5月4日，最高人民法院办公厅

通知
江苏省高级人民法院：
我们收到“人民公安”编辑室转来你省第15劳改队管教科邹中心同志的一封来信，反映有不少原判法院对已投入劳改的罪犯，用公函的形式提出重新处理的意见（提前释放、减刑等），不办法律手续，致使劳改单位难以执行。我们认为，该同志反映的情况应引起注意。对于在押劳改的犯人，需要重新处理时，应当履行必要的法律手续，并制作法律文书，发给犯罪分子本人及其所在的劳改单位。
现将邹中心同志的来信（抄件）转给你们，并请你们将上述意见转告有关的人民法院遵照办理。（略）


安徽省宿州市人民政府


关于印发宿州市重点工程变更及经济签证制度管理办法（试行）的通知




埇桥区人民政府，市政府有关部门：

经市政府同意，现将《宿州市重点工程变更及经济签证制度管理办法（试行）》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。




二○○八年五月十一日　　　　




宿州市重点工程变更及经济签证制度

管理办法（试行）


为加强重点工程建设与管理，规范操作程序，严格工程实施过程中的投资控制，提高工程质量，保障重点工程建设顺利进行，根据有关规定，制定本办法：

一、变更的内容、原则

1．工程变更是指工程项目实施过程中，按照合同约定的程序对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面作出的改变。

2．工程变更必须遵守设计任务书和初步设计审批的原则。符合有关技术标准设计规范，符合节约能源、提高工程质量、方便施工、规范使用和节约工程投资、加快工程进度的原则。

3．经审核确定的施工图原则上不允许变更，如发现原设计中有差、漏、错需进行修改、补充或对原设计方案进行优化时，可作必要变更，并应遵循以下原则：

⑴不降低技术标准，便于采用先进技术，同时节约投资。

⑵方便施工，确保工期和安全。

⑶对原设计方案进行优化时，应严格控制工程造价。

二、变更的提出

1．由于工程变更可能会影响工程造价和工期，无论任何一方提出工程变更，均须由现场监理工程师确认。

2．未按相应程序由相关部门审批的，承包商不得实施任何工程变更，否则不予计量和支付。

3．严禁工程变更审批部门化整为零，化大为小，越级审批。

4．工程变更单上应有初步估算工程变更造价。

三、变更的确认

1．工程拨付进度款，应由市建设投资有限责任公司（以下简称市建投公司）与市建委城市建设重点工程办公室（以下简称市建委重点办）现场人员到工程现场核实工程量。

2．工程变更发生时，相关人员要及时处理并确认工程变更的必要性和可行性。

3．对于工程经济签证，市建投公司与市建委重点办各有一人认定签字方为有效。

四、变更的审批

工程变更的审批，必须按照工程变更造价的数额和审批权限，逐级审批，不得越级审批。

1．工程变更数额在5000元以下，且累计总额不超过工程总价1%的，由市建投公司工程部项目负责人及市建委重点办现场人员共同审批。

2．工程变更数额在5000～1万元以内，且累计总额不超过工程总价2%的，由市建投公司工程部经理及市建委重点办片区负责人共同审批。

3．工程变更数额在1万～5万元以内，且累计总额不超过工程总价3%的，由市建投公司副总经理及市建委重点办副主任共同审批。

4．工程变更数额在5万～10万元以内，且累计总额不超过工程总价4%的，由市建投公司总经理及市建委重点办主任共同审批。

5．工程变更数额在10万元以上的，由市建投公司和市建委重点办共同提出，经城市建设重点工程同步审计监察小组核定后，报市政府分管负责人审批，报市发展改革委备案。

五、变更的执行

1．工程施工单位必须严格按工程变更后的施工图组织施工，不得再随意更改。

2．发生合同中约定可以变更的情况或非施工单位原因造成的工程内容及工程量的增减，须经批准后方能实施签证。

3．工程施工现场工程量签证由施工单位、工程监理和市建投公司工程部、市建委重点办现场管理人员共同签证，严禁事后补签。

4．进行现场签证时，必须在确保工程技术标准和质量标准保持不变的前提下，方能实施签证。

六、其他

1．工程变更的估算价按工程合同中有关工程变更计价方法执行，工程变更的估算价仅作为工程变更审核依据。

2．工程变更的实际造价，在工程竣工后按结算流程审核后确定。

3．本办法所指的重点工程是指业主为市建投公司的重点工程。

4．本办法由市建投公司负责解释，自公布之日起试行。